ley de contrataciones. Revisa la oferta educativa de capacitación y/o difusión, y selecciona el servicio que más le convenga.Luego de identificado el servicio, descarga y completa el Formato de Solicitud del Servicio de Capacitación y/o Difusión In House y preséntalo a través de la Mesa de partes virtual . La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por culpa del proveedor o contratista, en cuyo caso la Convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Artículo 36. a) los funcionarios o empleados públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación, y que tengan interés personal, familiar o de negocios con el proveedor o contratista, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio para ellos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios, accionistas o sociedades de las que el funcionario o empleado público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte en los últimos seis meses; b) quienes conforme a la Ley de la Función Pública se encuentren imposibilitados; c) los oferentes, proveedores o contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, se les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario, contados a partir de la notificación de la primera rescisión. El plazo de pago establecido en este artículo podrá ser ampliado hasta un máximo de treinta días calendario, según las características de la obra ejecutada. En este caso, el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la referida Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT). Consultas y Observaciones. 22 Art.74 de la ley 1626/00 “De la Función Pública”: A pedido de la máxima autoridad del organismo o entidad del que dependa el funcionario, la Secretaría de la Función Pública nombrará un Juez instructor. Polo and Hunt Club Santiago de Surco, Lima 33 - Perú. La adquisición de bienes inmuebles en el extranjero por parte del Estado Paraguayo se someterá a las leyes del lugar en que se realice el acto. Transparencia de los procedimientos. En este sentido, el Decreto con Rango Valor y Fuerza de  Ley de Contrataciones Públicas (en lo sucesivo Decreto-Ley), regula la actividad del Estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras con la finalidad de preservar el patrimonio público y asegurar la transparencia de las contrataciones. WhatsApp. 13, Aprobada la adjudicación, la Intendencia Municipal procederá a suscribir el contrato, previo otorgamiento por parte del interesado de la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato.14, Tanto la Junta como el Intendente Municipal deberán requerir el dictamen del Director Jurídico antes de aceptar, suscribir o rescindir cualquier contrato. A continuación, se acompaña un cuadro y un gráfico de manera ilustrativa a fin de poder mostrar las investigaciones de oficio realizada por la Dirección Jurídica logrando la nulidad o la declaración de irregularidad en los últimos cuatro años, por claras violaciones a las disposiciones legales vigentes. g)  Convocante: Cualquiera de los organismos, entidades y municipalidades que inicie o realice alguno de los procedimientos para la adquisición o  locación de bienes, la contratación de servicios o para la ejecución de obras públicas previstos en esta ley. El procedimiento de Licitación de obras públicas consiste en 9 fases concatenadas que tienen por objeto seleccionar al contratista de la obra a ejecutar. Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Expidió: LXII Legislatura Secretaría General Publicada: P.O. Para los casos de disolución de personas jurídicas, antes de expedir la resolución que la declare, la autoridad correspondiente deberá comunicar sobre el particular a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT), para que ésta, en el término de diez días hábiles, informe si la persona jurídica cuya disolución se tramita no tiene contratos pendientes con entidades del sector público o precise cuáles son ellos. Los funcionarios y empleados públicos que nieguen información serán sancionados con penalidades prescriptas para los casos de falta grave. 9 Art 211 y 212 de la ley Orgánica Municipal. 1 Abogado Santiago Jure. Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las contratantes y los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el funcionario o empleado público que lo haya hecho en el contrato original o quien lo sustituya o esté facultado para ello. Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. 21 Jaime Pintos Santiago, Tesis Doctoral. Una de las herramientas del estado para satisfacer las necesidades de la población es la "Contratación Pública" y es por medio de ella que se logra acordar con un tercero, el suministro de un bien, la prestación de un servicio o la realización de una obra . 21. En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los proveedores y contratistas, especialmente en lo que se refiere a calidad, cantidad, tiempo y lugar de entrega, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías, debiendo las Unidades Operativas de Contratación (UOC) proporcionar a todo interesado igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante, de conformidad con los principios generales establecidos en el Artículo 4°. En el caso de las protestas que se presenten a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán utilizarse mecanismos de identificación electrónica emitidas por la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) en sustitución de la firma autógrafa. Servicios. «Las contrataciones públicas deben ser analizadas incorporando el examen de los objetivos y las necesidades sociales e institucionales que han de satisfacer», es como nuestra autora invitada, Mirian Ivanega, inicia este magistral artículo referido a las contrataciones . La denuncia puede ser anónima, para lo cual el OSCE garantizará la reserva de identidad del denunciante, mediante un código cifrado. p) Obras Públicas: Todos los trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición, reparación, instalación, ampliación, remodelación, adecuación, restauración, conservación, mantenimiento, modificación o renovación de edificios, estructuras o instalaciones, como la preparación y limpieza del terreno, la excavación, la erección, la edificación, la instalación de equipo o materiales, la decoración y el acabado de las obras; y los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el contratista se obliga desde el diseño de la obra, la construcción, el suministro de materiales y equipos, la puesta en operación y aseguramiento de la calidad, hasta su terminación total, incluyendo hasta la transferencia de tecnología. Transcurrido el plazo establecido en este artículo, precluye para los interesados el derecho de protestar, sin perjuicio de que la Auditoría General que corresponda, actué en cualquier momento de oficio o a pedido de personas interesadas en los términos de la ley. De modo que autonomía es un concepto político, porque político es el poder de propia legislación.4, Al referirnos a autonomía, por su sentido intrínseco, es el poder que tiene la institución administrativa de que se trate de dictar y aplicar sus propias normas.5, Al referirnos a entidades autónomas, podemos considerar que son personas jurídicas de derecho público, creada por el Estado, para cumplir ciertas finalidades, con competencia para dictar su propia normativa para cumplir con las funciones que se le asignan. De la misma manera, podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las Unidades Operativas de Contratación (UOC), e igualmente podrá solicitar a los funcionarios y empleados públicos y a los proveedores y contratistas que participen en ellas, todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate. El Indecopi solo suspendió la aplicación parcial del Decreto Supremo que restringió la tercerización. En la evaluación de las ofertas relativas a obras públicas, se utilizarán los criterios relativos a la materia. En la evaluación de ofertas de bienes, se utilizarán criterios combinados que incluirán factores tales como transporte, variaciones en formas de pago, plazo de entrega, costos de operación y eficiencia. b) Los informes oficiales claramente demuestran que muchos municipios no comunican su Presupuesto Anual de Contratación. Registro. 15. A todos los actos de carácter público de las licitaciones podrán asistir los participantes cuyas propuestas hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier otra persona física o jurídica que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que registren su asistencia y se abstengan de intervenir en cualquier forma activa en los mismos, pudiendo dejar constancia en acta de formulaciones u observaciones que consideren pertinentes. 19 Informe proveído por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Conectamos consultores independientes con líderes que buscan asesoría y trabajo experto para hacer realidad sus proyectos de negocios. Los  contratos llave en mano en los que el diseño es responsabilidad del contratista, quedan excluidos de la obligación respectiva. En cambio cuando hablamos de tipos de compras en lugar de tipos de procesos, si estamos hablando de otra cosa distinta, ya que los tipos de compras solo son 4 (cuatro): Bienes. El que los participantes opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus ofertas no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación. Los organismos, las entidades y las municipalidades se abstendrán de celebrar cualquier clase de acto jurídico, independientemente del nombre con el que se lo identifique, que evada el cumplimiento de esta ley. Derecho global administrativo y de la contratación pública tras la cuarta generación de Directivas de la Unión Europea. Las personas protegidas podrán cooperar en las diligencias sin que ello ponga en riesgo su identidad, a fin de reafirmar la veracidad de los términos de denuncia en cualquier estado del procedimiento. En materia de contrataciones públicas, la Secretaría de la Función Pública, a través de diversas unidades administrativas (Unidad de Política de Contrataciones Públicas, Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública, y Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflicto de Interés), contribuye a obtener las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de manera íntegra, participativa, transparente y con apego a la legalidad. Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, señaló este martes que el Gobierno implementará el Programa Crediticio Impulso MYPERU, el cual garantizará nuevos créditos de hasta por . Al examinar las constancias procesales dentro del expediente, la Sala considera correctos los señalamientos del Director General de Contrataciones Públicas cuando se refiere que dentro del procedimiento excepcional de contratación, no existe resolución de adjudicación alguna, ya que no se está ante un procedimiento de selección de contratista, sino ante un procedimiento excepcional de . Mientras que Medellín tiene definido en alto porcentaje su plantel para el 2023 y máximo tendría una contratación más, Nacional está en el "90%" según indicó el viernes anterior su . Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguro a satisfacción de la Contratante. De aplicarse esta excepción con base en hechos falsos, la administración pública podrá incurrir en responsabilidades administrativas, sin menoscabo de las responsabilidades civiles o penales que hubiere lugar. Además, como condición previa para iniciar cualquier procedimiento de contratación según la naturaleza del proyecto, las Convocantes deberán contar con el estudio, diseños, incluidos planos y cálculos, especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos,  y en todos los casos, con la programación, los presupuestos y demás documentos que se consideren necesarios. d) Con Fondo Fijo: Para aquellas adquisiciones menores de acuerdo con lo establecido en el Artículo 35. v) Servicios relacionados con las Obras Públicas: Se consideran como tales los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con la ejecución de las mismas; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Medidas para prevenir la corrupción y evitar el conflicto de interés en las contrataciones públicas,licencias, etc. El Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), ente regulador en materia de contrataciones públicas en Venezuela, mediante un comunicado de fecha 17 de marzo de este año, formuló una serie de recomendaciones con vista al Estado de Alarma, destacándose, los supuestos previstos en el artículo 101 del Decreto-Ley que permiten iniciar las contrataciones bajo la modalidad de contratación directa. Art. Considero que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se encuentra con mayor especialización específica que la Contraloría General de la República del Paraguay para intervenir en las irregularidades de las adquisiciones, y en consecuencia, solo se sustituiría un órgano por otro, repito, sin que esto afecte su autonomía. En un convenio de avenimiento no se pueden variar las condiciones básicas de contratación y ellas deberán referirse únicamente al incumplimiento de los términos y condiciones contratadas. Paula Robledo Silva, Hacia la construcción de un concepto de autonomía territorial en Colombia, Revista Derecho del Estado, ISSN 0122-9893, Nº. Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciera entrega de los bienes, se prestasen los servicios o se ejecutasen las obras, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, sin perjuicio de las responsabilidades del proveedor o contratista. Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y   plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato. cit., p. 171; SANTAMARÍA PASTOR. a) nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las directrices necesarias para que el mismo se reponga conforme a esta ley; Una vez recibida la solicitud respectiva, la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) señalará día y hora para una audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. El atraso de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) en la formalización de los contratos respectivos, o en la entrega de anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes. Artículo 135.- Los adjudicatarios de los procedimientos de contratación realizados por los Organismos y Entidades del Estado (OEE) y las Municipalidades, que afecten los Grupos del Objeto del Gasto mencionados en el artículo anterior, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo y en la primera etapa de comunicación de la adjudicación en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). b) que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de ellas; o. c) que los precios de las ofertas resulten inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, o bien, por superar las previsiones presupuestarias de la Convocante determinadas conforme al Artículo 15 de la presente ley. b) al reajuste de precios, para compensar las variaciones sustanciales sufridas en la estructura de costos de los contratos, en los términos que fije la ley, el reglamento y el pliego de bases; y. c) a que se le reconozcan intereses financieros, en caso de que las contratantes incurran en mora en el pago. Ya no se habló de vacancia ni se siguió exigiendo con la misma intensidad la renuncia del premier. Tomar las decisiones de compra y/o contratación orientadas al logro del mejor valor por el dinero (value for money).Esto implica: a. Evaluar concienzudamente si la adquisición del bien o servicio es realmente necesaria, Para una mejor interpretación, se describe el art. ( no mayor a veinte jornales mínimos). Contrataciones del Estado. Cuando la Unidad Operativa de Contratación (UOC) aplique lo dispuesto en este artículo, precisará en las bases de licitación que dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal, debiendo, en todo caso, señalar el lugar y el horario en que podrán recogerse las constancias respectivas. La inobservancia por parte de los oferentes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus ofertas. Nro. h) Consultor: La persona física o jurídica que preste servicios profesionales para la realización de consultorías, asesorías, investigaciones o estudios especializados. d) La falta de difusión afecta los principios generales de las contrataciones públicas que son de igualdad, concurrencia, libre competencia, transparencia, economía, eficiencia y publicidad. En el reglamento de esta ley se especificará la metodología, los términos y condiciones en que participarán los interesados en las referidas juntas de aclaraciones, por asistencia física o a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP). Inauguran en Acapulco la LXVIII Reunión Nacional de contralores de México, Congreso "Desafíos del combate contra la corrupción", En mayo, personas servidoras públicas alcanzan cifra récord de más de 1 millón 400 mil declaraciones patrimoniales y de intereses, Secretaría de la Función Pública y UNOPS inician capacitación sobre mejores prácticas internacionales en compras públicas, SFP y Cofepris anuncian estrategia nacional para combatir corrupción y promover integridad en la regulación, Política General de Contrataciones Públicas, Sistema de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, Normatividad en materia de contrataciones públicas, Capacitación en materia de contrataciones públicas, Estudios y análisis, en materia de contrataciones públicas, Medidas para prevenir la corrupción y evitar el conflicto de interés en las contrataciones públicas, licencias, permisos, concesiones y autorizaciones, Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP), Sitios externos relacionados con Contrataciones Públicas, Cursos de capacitación en materia de contrataciones públicas, Contrataciones Públicas Sustentables - Servicios de vigilancia de bienes inmuebles, Contrataciones Públicas Sustentables - Servicios de alimentos, Contrataciones Públicas Sustentables - Servicios de impresión, Contrataciones Públicas Sustentables - Servicio Publicidad, Contrataciones Públicas Sustentables - Servicio Limpieza, Contrataciones Públicas Sustentables - Productos textiles (uniformes), Contrataciones Públicas Sustentables - Pinturas e impermeabilizantes, Contrataciones Públicas Sustentables - Electrodomésticos, Contrataciones Públicas Sustentables - Lámparas, Contrataciones Públicas Sustentables - Computadoras de escritorio, computadoras portátiles, monitores/pantallas, Contrataciones Públicas Sustentables - Aire acondicionado, Contrataciones Públicas Sustentables - Vehículos, Contrataciones Públicas Sustentables - Muebles de madera, Contrataciones Públicas Sustentables - Productos derivados del papel, Contrataciones Públicas Sustentables - Papel, Sitios externos relacionados con contrataciones públicas. En ese ámbito ver en que procesos interviene la Junta Municipal, la diferencia con el proceso tradicional de los municipios con otras entidades del Estado desde la vigencia de la nueva ley orgánica municipal, las limitaciones establecidas a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, una evaluación en base a informes oficiales sobre si este proceso ha permitido el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y si ha beneficiado al sistema nacional de contrataciones públicas de la República del Paraguay. La falta de firma del proveedor o contratista no invalidará dicho dictamen. En estos casos, la máxima autoridad del organismo, entidad o municipalidad, vía resolución y previo dictamen fundado y motivado de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), dará por acreditado el supuesto de excepción en el que determine el procedimiento de contratación que le garantice al Estado las mejores condiciones, bajo cualesquiera de las hipótesis señaladas en los incisos c) y d) del Artículo 16. Sobre Atlético Nacional, Álvarez considera que su principal falencia son los extremos. Queda prohibido realizar modificaciones contractuales que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente. Selecciona el evento según el tipo de servicio que requiera y solicita el servicio. En el cuadro que se adjunta19 se demuestra como en los últimos años varios Municipios no han informado su Plan Anual de Contratación(PAC), lo que motivó que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas denunciara todos los años estos hechos a la Contraloría General de la República. Frente a la Contratante responderá siempre el contratista principal de todas las obligaciones que le correspondan por razón del contrato. h) previa tasación por órganos competentes, se acepte la adquisición de bienes, la ejecución de obras o la prestación de servicios a título de dación en pago, a favor del Estado Paraguayo, siempre que se observen los principios generales establecidos en el Artículo 4° de la presente ley. Una vez emitidos los Códigos de Contratación (CC) estarán a disposición de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas, los cuales podrán ser impresos desde el propio portal por cada uno de ellos, y este documento tendrá la validez administrativa suficiente para los efectos pertinentes. Las referidas ofertas podrán ser entregadas, a elección del participante, en forma directa a la Convocante, por medio de mensajería especializada o correo, bajo su estricto riesgo, o a través del uso de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), en los términos y condiciones que al efecto señale el reglamento. 127-152. Para promover la celeridad de los procesos la ley permite la contratación expedita, sin dilaciones procedimentales y administrativas que puedan obstaculizar la capacidad de respuesta de El Estado ante una crisis tan grave como la que actualmente atravesamos en Venezuela y el mundo. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero haga manifestación alguna, se tendrá por precluido su derecho. 20 Informe proveído por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. En el caso de una obra pública, del monto de cada pago al contratista, se deducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva. Introducción En la Ilustre Municipalidad de Copiapó es necesario contar con herramientas que permitan optimizar y mejorar el desempeño del trabajo, orientándose hacia el mejoramiento continuo de las actividades que se desarrollan, y el aprovechamiento de manera óptima de los recursos limitados de los que se dispone. 7 Concepto del Profesor Valentin Merino Estrada. Datos de contacto. La expresión de hechos falsos por el promotor de la protesta se sancionará de acuerdo con las disposiciones de esta ley y a las demás que resulten aplicables. Centro Empresarial "Blu Building" Calle Los Tulipanes 147, Of. La política de contrataciones del Estado peruano está en función de lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado, quedando su reglamentación establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). b) por desastres producidos por fenómenos naturales que peligren o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país; De manera previa al análisis de las pequeñas diferencias existentes que realizan las diversas entidades del Estado con los procesos que realizan las Municipalidades en todo el país es importante señalar que salvo algunas excepciones, todo el procedimiento es similar. Para este efecto, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) podrá solicitar la documentación que considere pertinente. Etiquetas: COVID-19 , anticorrupción. Asimismo, la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) podrá ordenar la cancelación de la licitación pública, como consecuencia de la resolución de una protesta, en los términos del Artículo 83, inciso b), de esta ley. Sólo podrá producirse la subcontratación cuando las bases o las cláusulas del contrato así lo permitan o la Contratante lo autorice. Consultorias. De este modo, el proceso tiene 5 principales etapas. 2 Paula Robledo Silva, Hacia la construcción de un concepto de autonomía territorial en Colombia, Revista Derecho del Estado, ISSN 0122-9893, Nº. Ahora bien, realizada esta aclaración, cuáles son las diferencias existentes y en que se fundamentan, teniendo en cuenta la claridad de dicha disposición? De todo lo ocurrido se labrará acta. En caso que los bienes y servicios sean proveídos por proveedores o contratistas no domiciliados en Paraguay, podrán aceptarse cotización y pago en moneda extranjera; f) indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las  bases de la licitación, así como en las ofertas presentadas por los participantes podrán ser negociadas; g) criterios claros y detallados para la evaluación de ofertas, de conformidad a lo establecido por el Artículo 26 de esta ley; h) descripción completa de los bienes, locaciones, servicios y obras públicas, o indicación de los sistemas empleados para la identificación de los mismos; información específica que se requiera respecto a mantenimiento, asistencia técnica y capacitación; relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte integrante del contrato; aplicación de normas técnicas, referidas preferentemente a parámetros internacionales; dibujos; planos; cantidades; muestras, y pruebas que se realizarán, así como método para ejecutarlas; i) en el caso de locaciones, la modalidad requerida; l) requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar; m) condiciones de precio y pago, señalando el momento en que se haga exigible el mismo. Full text. Si el interesado no firmase el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Convocante podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al oferente que haya presentado la siguiente oferta solvente con el precio más bajo, de conformidad con lo asentado en el dictamen de adjudicación, y así sucesivamente, en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento o el oferente acepte reducir su oferta hasta el porcentaje señalado. La presentación de las protestas por medios electrónicos se sujetará a las disposiciones técnicas que expida la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT). Exceptúese a las municipalidades de la obligación de retener la contribución sobre contratos suscriptos prevista en el Artículo 41 de la Ley Nº 2.051/03 «DE CONTRATACIONES PÚBLICAS».17. En este contexto, los autores conceptualizan a las organizaciones como un sistema abierto, es decir relacionado con su entorno a través del intercambio de energía, al proponer que: "Nuestro modelo teórico para entender las organizaciones es el de un sistema . Para ello, la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) señalará los días y horas para que ellas tengan lugar. El reglamento definirá cuándo un contrato se considerará  fraccionado o subdividido. Esta acepción de autonomía recibió en su momento bastantes críticas y desde la doctrina italiana uno de sus principales censores fue SANTI ROMANO, quien propició un giro notable en el estudio de la autonomía. En los contratos de adquisiciones, locaciones y servicios de plazo superior a dos ejercicios fiscales, la estimación se hará basándose en el pago mensual previsto, multiplicado por veinticuatro. Las controversias derivadas de contratos suscritos al amparo de la Ley de Organización Administrativa, las respectivas cartas orgánicas, la. 219 que dispone cuanto sigue: 18 Art. Integración de Bases. c)   las municipalidades. Independientemente del procedimiento de contratación que se hubiere empleado, los organismos, las entidades o las municipalidades deberán retener el equivalente al cero punto cuatro por ciento del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores y contratistas, con motivo de la ejecución de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementación, operación, desarrollo, mantenimiento y actualización del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes. Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, Octubre 2015. Este es el proyecto de ley sometido por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional, el cual busca derogar la actual Ley núm. 144, 5ª. g) existan razones justificadas para la adquisición o locación de bienes por razones técnicas o urgencias impostergables; o, A toda contratación de obras públicas se le aplicará lo que disponen esta ley y su reglamento. b) Segunda diferencia: 5 Salvador Villagra Maffiodo, Principios de Derecho Administrativo, Editorial ServiLibro, Página 446. El que fue durante muchos años director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, ha sido este martes condenado a cinco meses de cárcel por el Tribunal Supremo del estado de Nueva . +51 993 455 192. Por tal motivo, debería establecerse un mecanismo similar a lo que ocurre en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) con los Ministerios, de forma tal a que no se puedan realizar los pagos sin la emisión del Código de Contratación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. En el reglamento se fijarán los términos y condiciones bajo los cuales las partes podrán pactar las cláusulas compromisorias que mejor convengan a sus intereses o, incluso, estipularlas en convenio por separado. Escríbenos. Para una mejor interpretación, es importante destacar el art. Los municipios cuentan con un régimen especial, que no permite un control eficiente debido a una limitación legal. Nos podemos percatar de que es un concepto con diversas acepciones y que no existe un criterio uniforme al respecto en la doctrina. Los oferentes podrán retirar sus ofertas en cualquier tiempo, hasta antes de que se realice el acto de apertura correspondiente. 28502-B DE 11 DE ABRIL DE 2018). Resumiendo todos los aspectos señalados, creo importante destacar cuanto sigue: a) La redacción del artículo 210 de la ley orgánica municipal que establece que los municipios no requieren la sujeción de las contrataciones municipales a aprobaciones o autorizaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ha sido un retroceso en el sistema nacional de contrataciones públicas en la República del Paraguay. No podrá utilizarse el procedimiento descrito en este artículo, cuando el monto total supere los umbrales fijados para el llamado a licitación pública. c) XIV de la Ejecución y Recepción de Obras, Artículos 44 y 45; Como parte de las 8 Acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar posibles conflictos de interés, la Secretaría de la Función Pública ha establecido e implementado diversas medidas orientadas a dicho propósito. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) generará, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los Códigos de Contratación (CC) cuyas denominaciones, aplicación y alcance se establecerán en el Decreto reglamentario de la presente ley. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, y sus modificaciones, a los fines de adoptar un marco regulatorio moderno que fortalezca la transparencia, los controles y la eficiencia en la materia, transformando las . Por tal motivo los profesionales encargados de las contrataciones del estado 2020 deben de actuar bajo el enfoque de gestión por resultados y así conseguir en las contrataciones las mejores condiciones de precio y calidad teniendo una repercusión . Se exceptúan de dicha medida aislamiento sólo a los ciudadanos pertenecientes a sectores esenciales para la subsistencia de la población, como lo son los de la salud, la seguridad, alimentación, transporte, y otros servicios básicos como las comunicaciones y de energía. 3 GIANNINI. Basándose en la norma constitucional, el gobierno venezolano decretó un Estado de Alarma Nacional, lo que permite establecer la cuarentena y aislamiento social de la población para enfrentar mejor la pandemia. Asimismo, se debe contar con la programación presupuestaria, especificaciones técnicas, determinación de las ventajas económicas y técnicas de la contratación, la previsión en la programación anual de compras, si es aplicable, modelo de contrato, si el procedimiento tiene carácter plurianual efectuar la notificación al órgano competente en la planificación central, evaluar la concurrencia de la contratación y determinar si es viable agruparla en un solo procedimiento o bajo la modalidad de un contrato marco, estimando las cantidades de bienes, servicios u obras a contratar. i) La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en muchos casos solo obtiene información a través de la prensa, la Junta Municipal cuando entra en conflicto con la Intendencia o por el sistema de protección al denunciante, pero no le permite trabajar de manera preventiva ya que cuando toma conocimiento de la situación, muchas veces son hechos consumados. En cuanto al registro de servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas, se pone en marcha un portal en el que la ciudadanía puede consultar qué servidores públicos intervienen en dichos procedimientos y sabrá quiénes participan en la tramitación, atención y resolución de los asuntos que se realizan cuando se adjudica un contrato, se otorga una concesión, licencia . c) Transparencia y Publicidad: Asegurarán irrestrictamente el acceso a los proveedores y contratistas, efectivos o potenciales, y a la sociedad civil en general, a toda la información relacionada con la actividad de contratación pública, específicamente sobre los programas anuales de contratación, sobre los trámites y requisitos que deban satisfacerse, las convocatorias y bases concursales, las diversas etapas de los procesos de adjudicación y firma de contratos; estadísticas de precios; listas de proveedores y contratistas; y de los reclamos recibidos. a) dictar, de conformidad con esta ley y su reglamento, las normas de carácter general respecto al planeamiento, ejecución, seguimiento y evaluación de los contratos regulados en dichos ordenamientos; b) diseñar y emitir las políticas generales que sobre la contratación pública deban observar los organismos, las entidades y las municipalidades; y elaborar y difundir manuales de procedimientos, pliegos concursales y modelos de contratos, que permitan  estandarizar los procedimientos internos; c) crear y mantener actualizado un Sistema  de Información de las Contrataciones  Públicas (SICP); d) asesorar, capacitar y dar orientación a las Unidades Operativas de Contratación (UOC) a que se refiere el Artículo 6°, así como recibir y procesar la información que dichos entes le remitan; e) realizar revisiones técnico-normativas en las materias a que se refieren los incisos a) y b) de este Artículo, así como requerir, en el ámbito de su competencia, a la Auditoría General que corresponda, la realización de las investigaciones que, fundada y motivadamente, se estimen pertinentes, para verificar el adecuado cumplimiento de las disposiciones de esta ley; f) sancionar a los proveedores y contratistas por incumplimiento de las disposiciones de esta ley, en los términos prescriptos en el Título Séptimo; g) crear y mantener un registro de proveedores y contratistas inhabilitados, a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP); h) a petición de parte, realizar los procedimientos de avenimiento a que se refiere el Título Octavo, Capítulo Segundo, de este ordenamiento; i) fomentar y apoyar el desarrollo de programas de capacitación y especialización académica sobre la contratación pública, en conjunción con la Secretaría de la Función Pública, realizados por universidades y otras instituciones de la sociedad civil, a los que tengan acceso los funcionarios y empleados públicos; y. j) las demás que, en el marco de esta ley, le atribuya el Poder Ejecutivo, a través de los decretos respectivos. La Constitución Nacional consagra la creación de los municipios por ley y establece cuanto sigue: Art.159: La creación, la fusión o la modificación de los departamentos y sus capitales, de los municipios y los distritos, en su caso, serán determinados por la ley, atendiendo a las condiciones socioeconómicas, demográficas, ecológicas, culturales e igualdad ante la ley para todos los paraguayos que quieran ocupar un cargo público dentro de una estricta observancia de la legalidad, sin discriminaciones que beneficien a algunos y perjudiquen a otros. Las entidades públicas deben de realizar diversas adquisiciones de bienes, servicios y obras para cumplir con sus objetivos institucionales. Asimismo, las Convocantes podrán, a su juicio y según la naturaleza de los bienes, servicios u obras, reducir los plazos señalados para la licitación pública, hasta en un cincuenta por ciento, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de potenciales participantes o suponga el otorgamiento de ventajas indebidas a favor de algún oferente. 16 de la ley 2051/03 que establece los tipos de procedimientos, que se detallan a continuación: